El presente documento establece los términos y condiciones (en adelante, los "Términos") que rigen la prestación de servicios de diseño, remodelación, habilitación y venta de equipamiento para cocinas comerciales por parte de Obratek, RUT [RUT de tu Empresa], con domicilio en [Dirección de tu Empresa], ciudad de Santiago, Chile. Al aceptar una cotización o firmar un contrato con nosotros, el Cliente acepta íntegramente estos Términos.
Nuestros servicios incluyen, pero no se limitan a: diseño de espacios, remodelación de infraestructura, instalación de redes (agua, gas, electricidad) y provisión/instalación de equipamiento gastronómico industrial. El detalle exacto de los servicios a realizar quedará estipulado exclusivamente en la Cotización Final o Contrato de Obra aprobado por el Cliente.
- Validez: Las cotizaciones emitidas tienen una validez de [Ej: 15 o 30] días corridos desde su emisión. Pasado este plazo, los precios pueden estar sujetos a modificaciones según la variación de la UF o el costo de los materiales.
- Moneda: Todos los valores se expresan en Pesos Chilenos (CLP) [o Unidades de Fomento (UF)], y [no incluyen / sí incluyen] el Impuesto al Valor Agregado (IVA), a menos que se indique lo contrario.
- Forma de pago estándar: A menos que se acuerde lo contrario por escrito, el pago de los proyectos se realizará de la siguiente manera:
[Ej: 50%] de anticipo para la aprobación del proyecto, compra de materiales y agendamiento de inicio de obra.
[Ej: 30%] contra avance de obra definido en el cronograma.
[Ej: 20%] final contra la recepción conforme de las obras y/o equipamiento.
- Para el correcto desarrollo del proyecto, el Cliente se compromete a:
- Otargar acceso libre y seguro al recinto en los horarios acordados.
- Garantizar que el inmueble cuenta con las factibilidades técnicas básicas (matrices de agua, tableros eléctricos adecuados, etc.) antes del inicio de las obras.
- Permisos y Resoluciones: Es responsabilidad exclusiva del Cliente la obtención de los permisos municipales, recepciones finales y la Resolución Sanitaria de la SEREMI de Salud. [Nombre de tu Empresa] puede asesorar en el cumplimiento normativo de las instalaciones, pero no se hace responsable por retrasos o rechazos derivados de la gestión administrativa del Cliente.
- El cronograma de trabajo comenzará a regir desde el pago del anticipo y la entrega material del recinto en las condiciones pactadas.
- Los plazos son estimados y pueden sufrir modificaciones por causas de fuerza mayor, retrasos en la importación de equipamiento específico, o condiciones ocultas del inmueble descubiertas durante la remodelación (ej. cañerías en mal estado).
- Cualquier retraso atribuible a Obratek será comunicado oportunamente al Cliente para reajustar el cronograma.
Cualquier solicitud de modificación al diseño original, trabajos adicionales o cambios en el equipamiento solicitados por el Cliente una vez iniciada la obra (obras extraordinarias), deberá ser cotizada y aprobada por escrito, lo cual generará un cobro adicional y podría extender los plazos de entrega del proyecto.
- Equipamiento: El equipamiento comercial nuevo vendido e instalado por nosotros cuenta con la garantía legal chilena de 6 meses (Ley Pro Consumidor), o la garantía extendida entregada por el fabricante (lo que resulte mayor), cubriendo exclusivamente defectos de fabricación.
- Mano de obra e instalaciones: Los trabajos de instalación y remodelación cuentan con una garantía de [Ej: 1 año] desde la fecha de recepción conforme.
- Exclusiones: La garantía no cubre daños por mal uso, falta de mantención periódica, intervención de terceros no autorizados, variaciones de voltaje, o uso de productos de limpieza corrosivos no recomendados.
Si el Cliente decide cancelar el proyecto una vez pagado el anticipo y/o iniciadas las obras, Obratek retendrá los montos proporcionales a los materiales ya comprados, los equipos solicitados a fábrica y las horas de trabajo ejecutadas hasta la fecha de la notificación, devolviendo solo el saldo remanente si existiera.
Estos Términos y Condiciones se rigen por las leyes de la República de Chile. Para todos los efectos legales, las partes fijan su domicilio en la ciudad y comuna de Coquimbo y se someten a la jurisdicción de sus Tribunales Ordinarios de Justicia.
SÍGUENOS
CONTÁCTANOS
Obratek.cl Spa | 2026
78.317.557-6